Welkom op onze vernieuwde website! ( lancering 09/11/2026 )

Contact
Contact

Algemene voorwaarden JAVI

Laatste aanpassing is gebeurd op 02/11/2026.

1. Identificatie van de onderneming

  • Handelsnaam: JAVI INTERIEUR

  • Rechtsvorm: Eénmanszaak

  • Maatschappelijke zetel: Begijnhofstraat 7, 3560 Lummen

  • Ondernemingsnummer (BTW): BE 0760 763 278

  • Telefoonnummer: 0474 70 60 75

  • E-mailadres: jamesh_schoofs@hotmail.com

  • Bankrekening: BE 52 0018 9894 0809 (BIC: GEBABEBB)

  • Website: https://www.javi.be

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website (https://www.javi.be), op alle offertes, bestelbonnen en overeenkomsten tussen JAVI en de opdrachtgever. Door het aanvragen of ondertekenen van een offerte, dan wel het gebruik van de website, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze integraal te aanvaarden. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan JAVI, tenzij schriftelijk aanvaard.

3. Website, offertes en totstandkoming van de overeenkomst

  • Informatief karakter website: De website fungeert louter ter informatie, inspiratie en voor contact- en offerteaanvragen. Er kunnen via de website geen rechtstreekse bestellingen worden afgerond of bindende transacties worden gesloten.

  • Geldigheid offertes: Alle offertes van JAVI zijn geldig gedurende 10 werkdagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

  • Totstandkoming: Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant de offerte ondertekend terugbezorgt (fysiek of digitaal) en het overeengekomen eerste voorschot heeft voldaan.

  • Omvang van de bestelling en meerwerken: Elke toevoeging, weglating of wijziging ten opzichte van de initiële offerte/bestelbon moet schriftelijk worden vastgelegd in een aanhangsel. Bij gebrek daaraan wordt onherroepelijk vermoed dat de werken volgens de verbale instructies van de klant zijn uitgevoerd. Schriftelijke meldingen van wijzigingen vanwege JAVI zijn onweerlegbaar en definitief aanvaard indien de klant niet binnen 24 uur na verzending schriftelijk bezwaar maakt. Meerwerken mogen met alle middelen van recht worden bewezen. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk niet van toepassing indien de werking ervan onverenigbaar is met deze bepaling.

4. Prijzen, herziening en betalingsvoorwaarden

  • Prijsbepaling & herziening: Geoffreerde eenheids- of forfaitaire prijzen zijn berekend op basis van de tarieven, lonen, grondstofprijzen en sociale lasten geldend op offertedatum. Indien marktprijzen of berekeningsparameters op het moment van facturatie met minstens 5% zijn gestegen, behoudt JAVI zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaand akkoord aan te passen conform de formule $p = P(a \cdot s/S + b \cdot i/I + c)$.

  • Betalingsschema: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden betalingen volgens onderstaand schema:

    1. Voorschot 1: 40% van het totale offertebedrag te betalen binnen 5 werkdagen na datum van ondertekening van de offerte op bankrekening BE 52 0018 9894 0809 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van volledige naam en adres van de klant. Betaalde voorschotten worden na 5 werkdagen na betaling in geen geval gerestitueerd.

    2. Tussentijdse factuur: 30% van het totaalbedrag bij de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden op de werf of in het atelier.

    3. Eindfactuur: De resterende 30% bij oplevering/beëindiging van de werken.

  • Facturatie en wanbetaling: Facturen dienen betaald te worden binnen de termijn aangegeven op de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd conform de wettelijke interestvoet, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 50), onverminderd het recht op vergoeding van aantoonbare hogere invorderings- en gerechtskosten.

  • Klachten over facturen: Elke klacht aangaande voorschotten, betalingen of facturen dient binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van JAVI. De factuurdatum geldt als bewijs van verzenddatum. Betaling zonder schriftelijk protest binnen deze termijn levert onweerlegbaar bewijs van geleverde prestaties.

5. Werfomstandigheden, vergunningen en uitvoering

  • Toegankelijkheid werf: De klant zorgt ervoor dat de werf onmiddellijk toegankelijk is en de werken ononderbroken kunnen worden aangevat en uitgevoerd. Rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit tijdsverlies of belemmeringen zijn integraal ten laste van de klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

  • Nutsvoorzieningen en stockage: De werf dient door de klant kosteloos te worden voorzien van water en elektriciteit ten behoeve van JAVI. Geleverde materialen dienen op de werf door de klant zorgvuldig, droog en beveiligd te worden gestockeerd.

  • Vergunningen: De klant is er als enige voor verantwoordelijk dat alle vereiste administratieve en stedenbouwkundige vergunningen voor de uit te voeren werken tijdig zijn verkregen.

  • Verzekeringen: De klant dient ervoor te zorgen dat de werf en het pand vóór aanvang van de werken afdoende verzekerd zijn.

  • Uitvoeringstermijnen: Medegedeelde planningen en termijnen zijn indicatief en vormen een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn werd vastgelegd. Vertraging geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding.

6. Aansprakelijkheid en schade

  • Schade op de werf: De klant is jegens JAVI aansprakelijk voor ieder schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan goederen, werknemers of onderaannemers en materialen van JAVI, zowel door eigen toedoen (inclusief lichte fout) als door toedoen van personen voor wie de klant instaat of derden die de klant op de werf toelaat. De klant vrijwaart JAVI integraal voor alle aanspraken van derden.

  • Toevertrouwde materialen: JAVI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, waardevermindering of beschadiging van materialen of bestaande goederen die door de klant ter beschikking zijn gesteld met het oog op herstelling, aanpassing, demontage, restauratie of transport. Schade aangericht door of via deze toevertrouwde goederen valt volledig onder de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht van de klant.

  • Beperking van aansprakelijkheid: Indien de aansprakelijkheid van JAVI toch in het gedrang komt, is deze contractueel maximaal beperkt tot een prijsvermindering naargelang de ernst van de bewezen fout, of ten hoogste tot kwijtschelding van de openstaande factuursom, hetgeen partijen aanvaarden als finale schikking. JAVI is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst of gevolgschade.

7. Annulering en ontbinding

  • Uitsluiting herroepingsrecht: Gezien de opdrachten van JAVI maatwerk betreffen dat specifiek volgens specificaties van de klant wordt vervaardigd, is het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten uitgesloten (art. VI.53 Wetboek van Economisch Recht).

  • Annulering door de klant: Bij voortijdige beëindiging of verbreking van de overeenkomst door de klant (hetzij voor, hetzij tijdens de uitvoering van de werken) is de klant gehouden tot integrale vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, werkuren en bestelde materialen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de totale aannemingssom (exclusief btw) ter dekking van het verlies van de aanneming.

  • Annulering door JAVI: Indien JAVI de overeenkomst eenzijdig verbreekt buiten overmacht om, heeft de particuliere klant (consument) recht op een identieke schadevergoeding van 20% van de aannemingssom exclusief btw.

8. Aanvaarding en garantie

  • Controle bij oplevering: De klant dient de werken en materialen bij oplevering onmiddellijk te inspecteren. Zichtbare gebreken dienen direct of uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk te worden gemeld.

  • Omvang van de waarborg: De waarborg op door JAVI geleverde materialen en beslag beperkt zich uitsluitend tot de garantie die JAVI verkrijgt van haar toeleveranciers en fabrikanten. Geleverde goederen mogen niet verder verwerkt of behandeld zijn. De waarborg omvat uitsluitend de vervanging van defecte onderdelen. Vervoerskosten en werkuren vallen steeds ten laste van de klant. Geen enkele terugbetaling of bijkomende schadevergoeding kan worden gevorderd.

  • Wettelijke consumentengarantie: Bovenstaande geldt onverminderd de dwingende wettelijke garantierechten voor consumenten volgens het Belgisch recht.

9. Intellectuele eigendom

Alle schetsen, 3D-visualisaties, technische plannen, tekeningen en fotomateriaal op de website of in offertes blijven de exclusieve intellectuele eigendom van JAVI. Zonder voorafgaande schriftelijke toelating mogen deze niet worden verveelvoudigd, gedeeld met derden of ter uitvoering aan derden worden overgemaakt.

10. Privacy en gegevensbescherming

JAVI verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers en klanten conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De opdrachtgever bevestigt voldoende te zijn geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens en over zijn wettelijke rechten inzake inzage, rectificatie, gegevenswissing en bezwaar via de Privacyverklaring van JAVI.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op alle verbintenissen en overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwistingen die niet minnelijk geregeld kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (afdeling Hasselt) bevoegd.